个人认为应该是 停工期间的人工费=停工时间*从事施工人数*投标期间的人工单价 首先你应该有业主确认的劳动力计划表,这是确定施工期间施工人数的依据 |
我也觉得第5楼的仁兄说得对,我以前也遇到此问题,不过还要看看合同专用条款有没有这方面的要求,要是合同专用条款有约定,就要按专用条款执行! |
5楼所说绝对错误。停工期间是不存在人工费的,就好象停工时暂停的机械只能收取停滞费而不能收取机械费是同一个道理。停工时没有干工作,因此不能计算人工费,如果你能提交证明工人在现场等待没有另外安排其他工地的话,能给你按人头计算当地最低生活保障就不错了。 |
首先搞清人和机械不同,如果因停工包工头只给你生活费你同意么??人你要发工资,发工资就是损失。机械要是租赁的话索赔租赁费是理所当然的。停工如果是业主原因施工单位的一切损失业主应当支付,机械之所以计取停滞费用是因为其运行费用没有发生。施工单位索赔是指因非其原因而产生的损失补偿。 |
我做习题时,好像题中都是按合同约定给付停工时的人工费,一般按人工费的一定百分比给窝工费。不知实际中是否这样给付的。 |
当然索赔金额具体怎么算没有一定的标准只有合理性,最后要双方协商或仲裁或诉讼确定。施工单位不要业主也不会主动给的,最后还落了个不是我不给而是你不会要!!! |
广东 衡阳 | 工程造价
2 关注
1 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)