设计采购施工总承包合同

发表于2018-05-03     1683人浏览     1人跟帖     总热度:523  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:597.75KB
  • 等级:

设计采购施工总承包合同,Word格式,共59页。

目录:

总 承 包 合 同 1

目       录 2

第一部分  总承包合同协议书 9

一、工程概况 9

二、承包方式及范围 9

三、施工工期 10

四、质量标准 10

五、合同价款 10

六、组成合同的文件 10

七、词语与合同条款 10

八、承包人承诺 11

九、发包人承诺 11

十、合同生效 11

第二部份  合同通用条款 13

1. 合同 13

1.1 定义 13

1.2 标题和旁注 16

1.3 书面文件 17

1.4 法律和语言 17

1.5 合同协议书 17

1.6 文件的优先次序 17

1.7 往来文书 17

1.8 现场文件 18

1.9 承包人文件的提供 18

1.10 发包人使用承包人的文件 18

1.11 承包人使用发包人的文件 19

1.12 保密事项 19

1.13 遵守法律、法规及有关规定 19

2. 发包人 19

2.1 一般义务 19

2.2 现场的进入与使用 19

2.3 许可、批准 19

2.4 发包人有权对不合格的工程分包人行使否决权。 20

2.5 发包人终止合同的权利 20

3. 发包人代表 20

3.1 发包人代表的职责与权力 20

3.2 对发包人代表的要求 20

3.3 发包人权利的委托 21

3.4 发包人代表权力的委托 21

3.5 发包人尽力达成一致 21

3.6 指示 21

4. 承包人 22

4.1 一般义务 22

4.2 履约保证金 22

4.3 承包人代表 23

4.4 工程协调 23

4.5 放线 24

4.6 质量保证 25

4.7 现场数据 25

4.8 合同价格的认定 26

4.9 不可预见的困难 26

4.10 不可预见的地表以下条件 26

4.11 进场路线 26

4.12 道路通行权与设施 27

4.13 避免干扰 27

4.14 进度计划 27

4.15 进度报告 28

4.16 承包人的施工设备和材料 29

4.17 安全措施 29

4.18 环境保护 29

4.19 水、电 29

4.20 承包人的现场作业 30

4.21 现场清理 30

4.22 现场安全 31

5. 设计 31

5.1 基本义务 31

5.2 承包人文件 31

5.3 承包人的承诺 32

5.4 技术标准和规章 33

5.5 培训 33

5.6 竣工图纸 33

5.7 操作和维修手册 34

5.8 设计的错误 34

5.9 知识产权 34

6. 工程设备、材料和质量 35

6.1实施方式 35

6.2样本和样品 36

6.3检查 36

6.4试验 37

6.5补救工作 38

6.6工程设备与材料的所有权 38

7. 开工、延误和暂停 38

7.1工程的开工 38

7.2工期 39

7.3工期的延误 39

7.4其他原因引起的延误 39

7.5工程进度 39

7.6误期损害赔偿费 40

7.7暂时停工 40

7.8暂停引起的后果 41

7.9复工 41

8. 交工试验和竣工试验 41

8.1承包人的义务 41

8.2试验延误 42

8.3重新试验 42

8.4未能通过试验 42

9. 发包人接收工程 42

9.1交工证书 42

9.2发包人的使用 43

10. 工程的质量保证期 43

11. 缺陷责任 43

11.1完成扫尾工作和修补缺陷 43

11.2修补缺陷的费用 43

11.3合同有效期的延长 44

11.4未能补救缺陷 44

11.5移出有缺陷的部分工程 44

11.6进一步的试验 45

11.7进入权 45

11.8由承包人调查 45

11.9履约证书 45

11.10未履行的义务 45

12. 合同总价与支付 46

12.1合同总价 46

12.2支付 46

13. 变更 46

13.1有权变更 46

13.2变更的程序 47

14. 承包人的违约 47

14.1通知改正 47

14.2终止 47

14.3终止后的罚款 48

14.4贿赂 48

15. 承包人的权利 49

16. 风险和责任 49

16.1保障 49

16.2承包人对工程的照管 49

16.3发包人的风险 49

16.4发包人的风险造成的后果 50

16.5承包人的风险 50

17. 保险 50

17.1建筑工程一切险及建筑施工机具保险 50

17.2第三者责任保险 51

17.3雇主责任险或建筑施工人员人身意外伤害保险 51

17.4有关保险的总的要求 51

18. 不可抗力 52

18.1不可抗力的定义 52

18.2不可抗力事件的影响 52

18.3承包人的责任 52

18.4发包人的责任 52

18.5对承包人的付款 53

18.6可选择的终止及免除履约义务 53

18.7根据法律解除履约义务 53

19. 友好协商与仲裁 53

第三部分  合同专用条款 54

1. 合同 54

1.1 工程概况 54

1.2 合同文件及质量标准 54

2. 总承包工程范围 55

2.1 总承包范围 55

2.2 具体承包范围详见合同附件4。 55

3. 发包人 55

3.1 发包人 55

3.2 发包人代表 56

3.3 监理工程师 57

4. 承包人 57

4.1 承包人职责 57

4.2 履约保证金 58

4.3 转包与分包 58

4.4 承包人代表 59

4.5 质量保证 59

5. 设计 59

5.1 设计文件 59

5.2 设计成果文件及资料的交付 59

5.3承包人对专利权的保证 60

5.4设计进度 60

6. 雇员 60

6.1 雇员 60

6.2 流行性传染疾病 61

6.3 监理工程师及其雇员 61

6.4 承包人管理人员 61

6.5 安全协议 61

6.6 协调 61

6.7 承包人的管理 61

7. 工程设备、材料和施工 61

7.1 原则 61

7.2 规定 62

7.3 承包人检验 62

7.4 发包人检验 62

7.5 共同检验 62

7.6 办理相关手续 63

7.7 责任 63

7.8 隐蔽工程 63

7.9 资料 64

7.10 其它 64

8. 开工、交工及竣工 64

8.1 开工前应办理的许可证 64

8.2 合同建设工期 65

8.3 开工、交工时间 65

8.4 进度控制与考核 65

8.5 竣工时间 65

8.6 误期损害赔偿费 65

9. 交工试验与竣工试验 66

9.1 工程中间验收 66

9.2 设备、材料等生产现场检验 66

9.3 规定 67

9.4 无负荷试车 67

9.5 负荷试车 67

9.6 交工试验 67

9.7 功能保证值的考核 69

9.8 竣工验收 69

9.9 未能通过竣工试验 70

10. 发包人接收 70

10.1 工程完成负荷试车、交工验收后,办理工程实物交接。 70

10.2 工程投产经竣工试验合格、工程竣工资料提交完毕后,发包人向承包人颁发竣工验收证书。 70

11. 工程质量保证期 70

11.1 工厂性能保证 70

11.2 质量保证期 70

11.3 工程质量保证金 70

11.4 工程质量保修期 71

11.5 工程质量监督 71

12. 缺陷责任 71

12.1责任和索赔 71

13. 合同价款及支付 72

13.1 合同价款 72

13.2 发票和支付条件 72

14. 变更 72

14.1 发包人原因 72

14.2 承包人原因 72

14.3 其它 72

15. 承包人违约 73

15.1 通知改正 73

15.2 终止 73

15.3 功能考核 73

15.4 赔偿 73

16. 发包人违约 74

17. 保险 74

17.1 承包人保险 74

17.2 发包人保险 74

17.3 措施 74

18. 不可抗力 74

19. 索赔、争议与仲裁 74

19.1 索赔 74

19.2争议与解决仲裁 75

20. 其他 75

20.1 标准和规范 75

20.2 工程项目资料归档要求 75

21. 合同执行 76

21.1 要求 76

21.2 合同文本 76

21.3 未尽事宜 76

21.4 生效和失效 76

21.5 合同附件清单: 76

设计采购施工总承包合同_1设计采购施工总承包合同_2设计采购施工总承包合同_3

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:597.75KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-05-03   |  只看该作者      

2

依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他相关法律、法规和规章,双方本着平等互利、友好合作和诚实信用的原则,经充分协商,签订本合同。


猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20